КОНТРАКТ №0139300027724000137
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
Идентификационный код закупки:243425200243742520100100370012630323
|
«__»___________2024г.
|
г. Новокузнецк
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Есипенко Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иобщество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лицедиректора Коханькова Евгения Леонидовича, действующего на основанииУстава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
I. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работыпо установке (оборудованию) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))(далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.
II. Условия выполнения работ
2.1. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Подрядчик вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта субподрядчиков.
Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых, являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, N 31, ст. 5008) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);
д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом X настоящего Контракта;
3.2. Подрядчик обязан:
а) выполнить работы в соответствии с Техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
в) в случае принятия Подрядчиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:
1) Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
г) обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ.
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом X настоящего Контракта, причиненных по вине Подрядчика;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполняемых работ, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить выполненные работы в соответствии с Контрактом;
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
в) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом X настоящего Контракта.
г) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
1.1) Подрядчик и (или) выполняемые работы по настоящему Контракту перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) выполняемым работам;
1.2) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых работ требованиям, указанным в извещении о закупке, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;
д) в случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:
1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
Заказчик вправе, до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.5. Ответственное должностное лицо Заказчика: Бадриев Антон Александрович.
Должность: заместитель директора.
Адрес электронной почты: uznnkr@mail.ru.
IV. Место и сроки выполнения работ
4.1. Работы выполняется в сроки, указанные в Контракте.
- начало выполнения работы – не позднее следующего рабочего дня с даты заключения Контракта.
- срок завершения работы – 01.12.2024 г.
Работы могут быть завершены досрочно.
4.2. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами документа о приемке с использованием ЕИС.
4.3. Место выполнения работ: Жилые помещения жителей Новокузнецкого муниципального округа, определенные в соответствии с постановлением правительства Кемеровской области-Кузбасса № 15 от 16.01.2023 «О реализации Закона Кемеровской области – Кузбасса от 05.10.2023 № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа», по адресам, указанным в заявке.
4.3.1. Датчик угарного газа устанавливается в месте, где существует вероятность утечки угарного газа в жилых помещениях с печным отоплением, газовыми водонагревателями (газовыми колонками), в рабочей зоне человека, в соответствии с руководством эксплуатации датчика угарного газа, согласно Техническому заданию (Приложение № 1).
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненных работ (этапа выполнения работ) к сдаче в срок не позднее срока окончания выполнения работ (этапа выполнения работ).
Уведомление Подрядчика о готовности выполнения работ (этапа выполнения работ) к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
По итогам выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ.
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.3. Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения работ формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную подпунктами «а» – «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и иные документы (счет-фактуру и товарную накладную).
5.4. Заказчик не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Подрядчика, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.5. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:
члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии (которая включает членов, не являющихся работниками заказчика) не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, аналогичном порядку направления документа о приемке впервые;
5.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.
VI. Цена Контракта и порядок расчетов
6.1. Цена Контракта составляет 500 750(пятьсот тысяч семьсот пятьдесят) рублей00 копеек. НДСне предусмотренв связи с применениемУСНО, в соответствии с п.п.2, ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.
6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
6.5. Источник финансирования Контракта —бюджет Новокузнецкого муниципального округа.
6.6. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в ЕИС.
6.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течении трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
6.8. Выплата аванса не предусмотрена.
VII. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
7.2. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств не требуется.
VIII. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом и Техническим заданием.Гарантийный срок на результат работ устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненныхработ. Гарантийный срок не распространяется на элемент питания (аккумулятор, батарея), установленный в датчике угарного газа.
8.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Требования к предоставлению гарантии выполненных Подрядчиком работ по Контракту и к сроку действия такой гарантии указаны в Техническом задании.
IX. Обеспечение гарантийных обязательств
9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
X. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Неустойки (пени) и штрафы начисляются в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (Правила).
10.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.2.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.2.1.2. Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени).
10.2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчиком вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
10.2.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.4 – 10.6 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.11. Уплата неустоек (пеней) и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
XI. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
XII. Рассмотрение и разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
12.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
12.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Кемеровской области.
XIII. Срок действия Контракта
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2024 года (включительно), а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
XIV. Иные положения
14.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
14.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьёй 95 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
14.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
14.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
XV. Перечень приложений
15.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
- Техническое задание (Приложение № 1).
XVI. Адреса и банковские реквизиты Сторон
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
Место нахождения: 654235, Кемеровская область -Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, п.Чистогорский, 21 а.
Почтовый адрес: 654027, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.51а, корп.19
Телефон, факс (3843) 320-649, 320-647,
Электронная почта uznnkr@mail.ru
ОГРН 1114252001632
ИНН 4252002437
КПП 425201001
Банковские реквизиты:
Номер лицевого счета: 03393212510;
Номер банковского (казначейского) счета: 03231643325190003900;
Реквизиты ТОФК:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово
БИК: 013207212, к/с: 40102810745370000032
Код по сводному реестру: 32321251
ОКПО 37692240
|
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии»(сокращенное наименование ООО «НТ»)
Место нахождения и адрес юридического лица:
660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, зд. 23, офис 501
ИНН/КПП 2465301420/246601001
ОГРН 1132468058348
Адрес сайта:https://neotech24.com/
Адрес электронной почты: neo@krk.ru, tender@orionnet.ru
Банковские реквизиты:
р/счет: № 40702810849000001099
Красноярский РФ АО «Россельхозбанк» г. Красноярск
БИК 040407923
к/счет 30101810300000000923
Адрес банка: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 33
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Приложение № 1
к контракту №0139300027724000137
от «__»___________2024г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
|
№
п/п
|
Наименование характеристики
|
Значение характеристики
|
Единица измерения характеристики
|
Количество комплектов
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Автономные дымовые пожарные извещатели
|
210
|
|
|
Тип извещателя
|
автономный
|
|
|
|
Чувствительность извещателя
|
от 0,05 до 0,2.
|
дБ/м
|
|
|
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м от извещателя
|
не менее: 85
|
дБ
|
|
|
Диапазон рабочих температур
|
от -10 до +55
|
°С
|
|
|
Ток потребления в дежурном режиме
|
не более: 30
|
мкА
|
|
|
Элемент питания
|
6F22 (9В)
|
|
|
|
Степень защиты оболочки (корпуса)
|
IP40
|
|
|
|
Комплект поставки:
|
2 извещателя, 2 элемента питания, 2 комплекта крепежа.
|
|
|
Датчики (извещатели) угарного газа
|
|
|
|
Виды обнаруживаемых газов
|
Угарный газ (моноксид углерода)
|
|
30
|
|
|
Максимальная рабочая температура
|
≤ 50
|
Градус Цельсия
|
|
|
Чувствительность сигнализатора, содержание в воздухе угарного газа
|
от 25 до 100
|
ррm:
|
|
|
Минимальная рабочая температура
|
≤ -10
|
Градус Цельсия
|
|
|
Наличие датчика газоанализатора
|
Встроенный
|
|
|
|
Тип газоанализатора
|
Стационарный
|
|
|
|
Тип газоанализатора по времени действия
|
Непрерывного действия
|
|
|
|
Тип питания
|
Автономное
|
|
|
|
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)
|
Не более 140х140х100
|
Миллиметр
|
|
|
Напряжение питания
|
9
|
Вольт
|
|
|
Уровень громкости звукового «Тревога» на расстоянии 1 м от извещателя
|
≥ 85
|
Децибел
|
|
|
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
|
Не хуже IP 40
|
|
|
|
Тип элемента питания
|
6F22 (9В)
|
|
|
|
Комплект поставки:
|
Один извещатель, один элемент питания, один комплект крепежа.
|
|
Применение заказчиком в описании объекта закупки показателей и значений таких показателей, касающихся функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, ненормируемых действующими нормативно-техническими документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами (показателями) в наибольшей степени удовлетворяющими потребности заказчика (для обеспечения пожарной безопасности).
Условия поставки и установки (монтажа):
Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих работ, связанных установкой (оборудованием) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)):
- поставка и разгрузка товара,
- установка (монтаж) товара в жилых помещениях (в соответствии с Адресным перечнем, предоставляемым Заказчиком в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты передачи перечня,
- проведение пусконаладочных работ (тестирование автономных дымовых пожарных извещателей),
- проведение инструктажа с собственниками помещений по дальнейшему использованию датчиков и их техническом обслуживании,
- уборка и вывоз упаковочного материала, мусора, возникшего при установке (монтаже) товара.
Требования к установке (монтажу):
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)) (далее — извещатели) производится в помещениях, определенных органом, осуществляющим государственные полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, уполномоченными органами на определение права на дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений, находящихся на территории Кемеровской области – Кузбасса, автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газасогласно Адресному перечню. Монтаж Извещателей выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, в том числе в соответствии с паспортом (руководством по эксплуатации) извещателей.
Подрядчик (работник Подрядчика), производящий монтаж извещателей, заблаговременно связывается с представителем семьи (совершеннолетним) и договаривается о времени установки извещателей.
Подрядчик (работник Подрядчика), производящий монтаж извещателей должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность, копию муниципального контракта и список сотрудников Подрядчика, исполняющих муниципальный контракт, согласованный с Заказчиком.
После установки извещателейПодрядчиком(работник Подрядчиком), проводится их тестирование.
При сдаче автономных пожарных извещателей в эксплуатацию Подрядчик, должен представить Заказчику:
- сертификат соответствия (декларация о соответствии), техническая документация (паспорт (руководство по эксплуатации)) или другие документы, подтверждающие качество устанавливаемых извещателей;
- акт установки извещателей (заполняется отдельно по каждому адресу в соответствии с Адресным перечнем и подписанный представителем семьи;
- акт приемки извещателей в эксплуатацию.
При установке (монтаже) Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов установки (монтажа) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
Требования, предъявляемые к качеству товара, поставляемого при выполнении работ,к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства):
Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям технических регламентов, положениям действующих государственных стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара (в т.ч. ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний), требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, требованиям нормативно-технической документации, закрепляющей требования к качеству соответствующего вида продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Качество Товара Подрядчик обязан подтвердить при поставке товара, предоставив на поставляемый Товар копии документов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (паспорт (руководство по эксплуатации), сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.).
Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни и здоровья, окружающей среды.
Дата выпуска Товара не ранее 2023 г.
Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Упаковка Товара должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги и обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств Товара, в том числе при его перевозке и разгрузке.
В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Подрядчика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии Заказчика.
Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Подрядчик.
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию Извещателей.
Гарантийное обслуживание и все затраты, связанные с ним, несет Подрядчик.
Во время гарантийного срока все обнаруженные неисправности (недостатки) должны устраняться Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности (недостатке) Товара.
Требования безопасности:
Качество работ должно соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2018 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), ГОСТ 12.3.032-84 (СТ СЭВ 4032-83) (Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности), ГОСТ 12.1.004-91 (Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования), Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.
Требуемые лицензии или сертификаты необходимые для осуществления работ данного вида
Поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику.
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
|
Общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии» (сокращенное наименование ООО «НТ»)
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Дополнительное соглашение № 1
к контракту №0139300027724000137 от 08.04.2024
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
Идентификационный код закупки:243425200243742520100100370012630323
|
«__»___________2024г.
|
г. Новокузнецк
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Есипенко Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иобщество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лицедиректора Коханькова Евгения Леонидовича, действующего на основанииУстава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1к контракту № 0139300027724000137 от 08.04.2024 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. Внести в контракт № 0139300027724000137 от 08.04.2024 (далее – Контракт) следующие изменения:
1.1. Дополнить Контракт пунктом 10.12 следующего содержания:
«6.14. Реквизиты для перечисления пени, штрафов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
Место нахождения: 654235, Кемеровская область -Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, п. Чистогорский, 21 а.
Почтовый адрес: 654027, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.51а, корп.19
Телефон, факс (3843) 320-649, 320-647,
Электронная почта: uznnkr@mail.ru
ОГРН 1114252001632
ИНН 4252002437
КПП 425201001
Банковские реквизиты:
Номер лицевого счета: 04393212510;
Номер банковского (казначейского) счета: 03100643000000013900;
Реквизиты ТОФК:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово
БИК: 013207212, к/с: 40102810745370000032
ОКТМО: 32519000
КБК 96511607010140000140
Назначение платежа: оплата пени (штрафов) по контракту № 0139300027724000137».
1.2. Пункт 15.1 Контракта изложить в новой редакции:
«15.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Спецификация (Приложение № 2).».
1.3. Дополнить Контракт приложением № 2 согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Другие условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.04.2024.
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
Место нахождения: 654235, Кемеровская область -Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, п.Чистогорский, 21 а.
Почтовый адрес: 654027, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.51а, корп.19
Телефон, факс (3843) 320-649, 320-647,
Электронная почта uznnkr@mail.ru
ОГРН 1114252001632
ИНН 4252002437
КПП 425201001
Банковские реквизиты:
Номер лицевого счета: 03393212510;
Номер банковского (казначейского) счета: 03231643325190003900;
Реквизиты ТОФК:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово
БИК: 013207212, к/с: 40102810745370000032
Код по сводному реестру: 32321251
ОКПО 37692240
|
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии» (сокращенное наименование ООО «НТ»)
Место нахождения и адрес юридического лица:
660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, зд. 23, офис 501
Почтовый адрес: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, зд. 23, офис 501
ИНН/КПП 2465301420/246601001
ОГРН 1132468058348
Адрес сайта:https://neotech24.com/
Адрес электронной почты: neo@krk.ru, tender@orionnet.ru
Банковские реквизиты:
р/счет: № 40702810849000001099
Красноярский РФ АО «Россельхозбанк» г. Красноярск
БИК 040407923
к/счет 30101810300000000923
Адрес банка: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 33
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Приложение
к дополнительному соглашению № 1
к контракту №0139300027724000137 от 08.04.2024
от «__»___________2024г.
Спецификация
|
Наименование товара, работы, услуги
|
Код позиции
|
Количество(объем работы, услуги)
|
Единица измерения
|
Цена за единицу
|
Стоимость позиции
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)) (Датчики (извещатели) угарного газа)
|
26.30.50.121
|
30
|
Комплект
|
3 238,58 руб.
|
97 157,40 руб.
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)) (автономные дымовые пожарные извещатели)
|
26.30.50.121
|
209
|
Комплект
|
1 921,87 руб.
|
401 670,83 руб.
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)) (автономные дымовые пожарные извещатели)
|
26.30.50.121
|
1
|
Комплект
|
1 921,77 руб.
|
1 921,77 руб.
|
|
Итого
|
500 750,00 руб.
|
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
|
Общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии» (сокращенное наименование ООО «НТ»)
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
|
Документ подписан электронной подписью
|
| |
|
|
Поставщик:
|
| |
|
|
Дата подписания:
|
09.04.2024
|
|
Организация:
|
ООО "НТ"
|
|
ФИО:
|
КОХАНЬКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
|
|
Должность:
|
ДИРЕКТОР
|
|
Сертификат ЭП
|
|
Дата выдачи:
|
7-6-2023 09:29:35 UTC
|
|
Действителен до:
|
7-9-2024 09:39:35 UTC
|
|
Серийный номер сертификата ЭП:
|
0159309F001AB072944ECCA52A1D2BF320
|
| |
|
|
Заказчик:
|
| |
|
|
Дата подписания:
|
10.04.2024
|
|
Организация:
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
|
|
ФИО:
|
Есипенко Вячеслав Анатольевич
|
|
Должность:
|
Директор
|
|
Сертификат ЭП
|
|
Дата выдачи:
|
28-6-2023 04:16:00 UTC
|
|
Действителен до:
|
20-9-2024 04:16:00 UTC
|
|
Серийный номер сертификата ЭП:
|
00F239075FD95AF8F2E91AFF61931774E4
|
Дополнительное соглашение № 2
к контракту №0139300027724000137 от 08.04.2024
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
Идентификационный код закупки:243425200243742520100100370012630323
|
«__»___________2024г.
|
г. Новокузнецк
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Есипенко Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иобщество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лицедиректора Коханькова Евгения Леонидовича, действующего на основанииУстава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1к контракту № 0139300027724000137 от 08.04.2024 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. Внести в контракт № 0139300027724000137 от 08.04.2024 (далее – Контракт) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 Контракта изложить в новой редакции:
«1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить установку (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)) (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.».
1.2. Раздел XVI изложить в новой редакции:
«XVI. Адреса и банковские реквизиты Сторон
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
Место нахождения: 654235, Кемеровская область -Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, п.Чистогорский, 21 а.
Почтовый адрес: 654027, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.51а, корп.19
Телефон, факс (3843) 320-649, 320-647,
Электронная почта uznnkr@mail.ru
ОГРН 1114252001632
ИНН 4252002437
КПП 425201001
Банковские реквизиты:
Номер лицевого счета: 03393212510;
Номер банковского (казначейского) счета: 03231643325190003900;
Реквизиты ТОФК:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово
БИК: 013207212, к/с: 40102810745370000032
Код по сводному реестру: 32321251
ОКПО 37692240
|
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии» (сокращенное наименование ООО «НТ»)
Место нахождения и адрес юридического лица:
660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, зд. 23, офис 501
Почтовый адрес: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, зд. 23, офис 501
ИНН/КПП 2465301420/246601001
ОГРН 1132468058348
Адрес сайта:https://neotech24.com/
Адрес электронной почты: neo@krk.ru, tender@orionnet.ru
Телефон: +73912000000
Банковские реквизиты:
р/счет: № 40702810849000001099
Красноярский РФ АО «Россельхозбанк» г. Красноярск
БИК 040407923
к/счет 30101810300000000923
Адрес банка: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 33
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.»
|
1.3. Приложение № 1 к Контракту изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.4. Приложение № 2 к Контракту изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Другие условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.04.2024.
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
|
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии» (сокращенное наименование ООО «НТ»)
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2
к контракту № 0139300027724000137 от 08.04.2024
от «__» ___________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
Страна происхождения - Российская Федерация (643).
Единица измерения: комплект (компл).
Количество (объем работы, услуги): в соответствии с приложением № 2 к Контракту.
Характеристики объекта закупки:
|
№
п/п
|
Наименование характеристики
|
Значение характеристики
|
Единица измерения характеристики
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
|
|
|
Тип извещателя
|
автономный
|
|
|
|
Чувствительность извещателя
|
от 0,05 до 0,2.
|
дБ/м
|
|
|
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м от извещателя
|
не менее: 85
|
дБ
|
|
|
Диапазон рабочих температур
|
от -10 до +55
|
°С
|
|
|
Ток потребления в дежурном режиме
|
не более: 30
|
мкА
|
|
|
Элемент питания
|
6F22 (9В)
|
|
|
|
Степень защиты оболочки (корпуса)
|
IP40
|
|
|
|
Комплект поставки:
|
2 извещателя, 2 элемента питания, 2 комплекта крепежа.
|
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
|
|
|
Виды обнаруживаемых газов
|
Угарный газ (моноксид углерода)
|
|
|
|
Максимальная рабочая температура
|
≤ 50
|
Градус Цельсия
|
|
|
Чувствительность сигнализатора, содержание в воздухе угарного газа
|
от 25 до 100
|
ррm:
|
|
|
Минимальная рабочая температура
|
≤ -10
|
Градус Цельсия
|
|
|
Наличие датчика газоанализатора
|
Встроенный
|
|
|
|
Тип газоанализатора
|
Стационарный
|
|
|
|
Тип газоанализатора по времени действия
|
Непрерывного действия
|
|
|
|
Тип питания
|
Автономное
|
|
|
|
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)
|
Не более 140х140х100
|
Миллиметр
|
|
|
Напряжение питания
|
9
|
Вольт
|
|
|
Уровень громкости звукового «Тревога» на расстоянии 1 м от извещателя
|
≥ 85
|
Децибел
|
|
|
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
|
Не хуже IP 40
|
|
|
|
Тип элемента питания
|
6F22 (9В)
|
|
|
|
Комплект поставки:
|
Один извещатель, один элемент питания, один комплект крепежа.
|
|
Применение заказчиком в описании объекта закупки показателей и значений таких показателей, касающихся функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, ненормируемых действующими нормативно-техническими документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами (показателями) в наибольшей степени удовлетворяющими потребности заказчика (для обеспечения пожарной безопасности).
Условия поставки и установки (монтажа):
Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих работ, связанных установкой (оборудованием) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)):
- поставка и разгрузка товара,
- установка (монтаж) товара в жилых помещениях (в соответствии с Адресным перечнем, предоставляемым Заказчиком в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты передачи перечня,
- проведение пусконаладочных работ (тестирование автономных дымовых пожарных извещателей),
- проведение инструктажа с собственниками помещений по дальнейшему использованию датчиков и их техническом обслуживании,
- уборка и вывоз упаковочного материала, мусора, возникшего при установке (монтаже) товара.
Требования к установке (монтажу):
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)) (далее — извещатели) производится в помещениях, определенных органом, осуществляющим государственные полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, уполномоченными органами на определение права на дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений, находящихся на территории Кемеровской области – Кузбасса, автономными дымовыми пожарнымиизвещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газасогласно Адресному перечню. Монтаж Извещателей выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, в том числе в соответствии с паспортом (руководством по эксплуатации) извещателей.
Подрядчик (работник Подрядчика), производящий монтаж извещателей, заблаговременно связывается с представителем семьи (совершеннолетним) и договаривается о времени установки извещателей.
Подрядчик (работник Подрядчика), производящий монтаж извещателей должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность, копию муниципального контракта и список сотрудников Подрядчика, исполняющих муниципальный контракт, согласованный с Заказчиком.
После установки извещателейПодрядчиком(работник Подрядчиком), проводится их тестирование.
При сдаче автономных пожарных извещателей в эксплуатацию Подрядчик, должен представить Заказчику:
- сертификат соответствия (декларация о соответствии), техническая документация (паспорт (руководство по эксплуатации)) или другие документы, подтверждающие качество устанавливаемых извещателей;
- акт установки извещателей (заполняется отдельно по каждому адресу в соответствии с Адресным перечнем и подписанный представителем семьи;
- акт приемки извещателей в эксплуатацию.
При установке (монтаже) Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов установки (монтажа) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
Требования, предъявляемые к качеству товара, поставляемого при выполнении работ,к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства):
Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям технических регламентов, положениям действующих государственных стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара (в т.ч. ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний), требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, требованиям нормативно-технической документации, закрепляющей требования к качеству соответствующего вида продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Качество Товара Подрядчик обязан подтвердить при поставке товара, предоставив на поставляемый Товар копии документов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (паспорт (руководство по эксплуатации), сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.).
Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни и здоровья, окружающей среды.
Дата выпуска Товара не ранее 2023 г.
Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Упаковка Товара должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги и обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств Товара, в том числе при его перевозке и разгрузке.
В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Подрядчика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии Заказчика.
Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Подрядчик.
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию Извещателей.
Гарантийное обслуживание и все затраты, связанные с ним, несет Подрядчик.
Во время гарантийного срока все обнаруженные неисправности (недостатки) должны устраняться Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности (недостатке) Товара.
Требования безопасности:
Качество работ должно соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2018 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), ГОСТ 12.3.032-84 (СТ СЭВ 4032-83) (Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности), ГОСТ 12.1.004-91 (Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования), Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.
Требуемые лицензии или сертификаты необходимые для осуществления работ данного вида
Поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику.
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
|
Общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии» (сокращенное наименование ООО «НТ»)
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Приложение № 2
к дополнительному соглашению № 2
к контракту №0139300027724000137 от 08.04.2024
от «__»___________2024г.
Спецификация
|
Наименование товара, работы, услуги
|
Код позиции
|
Количество(объем работы, услуги)
|
Единица измерения
|
Цена за единицу
|
Страна происхождения товара
|
Стоимость позиции
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
|
26.30.50.121
|
30
|
Комплект (компл)
|
3 238,58 руб.
|
Российская Федерация (643)
|
97 157,40 руб.
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
|
26.30.50.121
|
209
|
Комплект (компл)
|
1 921,87 руб.
|
Российская Федерация (643)
|
401 670,83 руб.
|
|
Установка (оборудование) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа в целях социальной поддержки отдельных категорий семей (многодетных семей, семей с ребенком (детьми), имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, семей, имеющих ребенка-инвалида, семей участников специальной военной операции, воспитывающих несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей))
|
26.30.50.121
|
1
|
Комплект (компл)
|
1 921,77 руб.
|
Российская Федерация (643)
|
1 921,77 руб.
|
|
Итого
|
|
500 750,00 руб.
|
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого муниципального округа»
|
Общество с ограниченной ответственностью «Неотехнологии» (сокращенное наименование ООО «НТ»)
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
________________ /В.А. Есипенко/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
Директор
________________ /Е.Л. Коханьков/
«___» ____________ 2024 г.
М.П.
|
|
Документ подписан электронной подписью
|
| |
|
|
Поставщик:
|
| |
|
|
Дата подписания:
|
15.04.2024
|
|
Организация:
|
ООО "НТ"
|
|
ФИО:
|
КОХАНЬКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
|
|
Должность:
|
ДИРЕКТОР
|
|
Сертификат ЭП
|
|
Дата выдачи:
|
7-6-2023 09:29:35 UTC
|
|
Действителен до:
|
7-9-2024 09:39:35 UTC
|
|
Серийный номер сертификата ЭП:
|
0159309F001AB072944ECCA52A1D2BF320
|
| |
|
|
Заказчик:
|
| |
|
|
Дата подписания:
|
17.04.2024
|
|
Организация:
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
|
|
ФИО:
|
Есипенко Вячеслав Анатольевич
|
|
Должность:
|
Директор
|
|
Сертификат ЭП
|
|
Дата выдачи:
|
28-6-2023 04:16:00 UTC
|
|
Действителен до:
|
20-9-2024 04:16:00 UTC
|
|
Серийный номер сертификата ЭП:
|
00F239075FD95AF8F2E91AFF61931774E4
|
.png)
